【精选】安装合同合集8篇
在当今不断发展的世界,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编为大家收集的安装合同8篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
安装合同 篇1甲方:
乙方:
结合实际情况,甲方就监控设备的造价、性能、施工时间、人员培训、售后服务等事宜特对乙方签订以下合同:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:在原有监控系统下进行维修更换,布线、设备安装及调试。 工程范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包设计(方案设计以甲方确认后之方案为准)的形式由乙方承接操作,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,落实整个系统工程所用设备的质量保证及安装和调试,直至甲方依合同规定标准验收合格方为工程整体竣工。
一、 工程造价
1、 工程设备配置清单及价格参见附表
2、 工程总价3420元 (大写:叁仟肆佰贰拾元)
二、 产品质量
1、乙方须按附表1
不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。
三、 售后服务
1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在4小时内响应,48小时内解决故障。
3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
三、 付款方式
合同签订后,乙方按照设计方案进行安装,工程竣工后,甲方付全部工程款。
四、 风险及违约责任
因甲方人为损坏或自然灾害损坏设备,乙方对所损坏设备进行有偿服务。上述条款甲乙双方严格遵守上述条款,不得单方面终止合同,如一方不按合同条文执行,另一方所受损失由违约方承担。
五、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
六、 本合同自甲乙双方签订之日起执行生效。
七、 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方:负责人: (公章)
乙方: 负责人: (公章)
年月日:
安装合同 篇2一、工程概况
工程名称:××××二期项目
工程地点:大武86号
工程内容:厂房及仓库
工程立项批准文号: 临发改证[20xx]49号
资金来源:自筹
二、工程承包范围
承包范围:施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供)
三、合同工期
开工日期:计划20xx年2月10日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准)
竣工日期:开工令日期加本合同总日历天数,计划20xx年2月10日-20xx年5月10日
合同工期总日历天数:100天
四、质量标准
工程质量标准:合格(其中主体为优质结构)
五、合同价款
金额(大写):预算价约计 万元
六、组成合同文件
本合同文件包括:
1.本合同协议书;
2.本合同专用条款;
3.本合同通用条款;
4.标准、规范及有关技术文件;
5.图纸;
6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,具体内容详见“附件1”。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:20××年×月××日
合同订立地点:本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。
第二部分
本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外,以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:1.本合同协议书;2.本合同通用条款;3.本合同专用条款;4.标准、规范及有关技术文件;5.图纸;6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;7.××项目施工的补充协议。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1本合同语言仅适用汉语。
2.2适用法律及法规
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。
2.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称:执行国家建筑标准强制性条文(房屋建筑部分)及国家现行工程施工规范和验收标准及建设主管部门有关规定。 发包人提供标准、规范的时间:无。
国内没有相应标准、规范时的约定:执行本合同通用条款及市、地质监部门的有关规定。
3、图纸
3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前7天内提供施工图三套,工程竣工后3天内向发包人返回竣工图一套。
发包人对图纸的保密要求:承包人收到的施工图仅用于本工程施工,不得用作其他用途。
二、双方一般权利和义务
4、工程师
4.1监理单位委派的工程师
姓名: ,职务:工程师 职权:依照本合同,全面负责工程的协调事宜。
在本合同范围内,依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范GB50319-20xx》以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。
具体为:1)初步确认工程施工组织设计和进度计划;2)监督工程施工进度;
3)负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收;4)对入场材料和设备的质量进行确认;5)负责对现场安全进行管理和控制;6)初步审核工程款的支付;7)初步审核设计变更;8)组织工程例会;9)主持有关协作单位的协调配合;10)发包人在监理合同中授予的其他职权。
4.2发包人派驻工程师
姓名: ,职务: 职权:依照本合同,全面负责工程的协调事宜。
在本合同范围内,依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范GB50319-20xx》以及发包人的合理要求对本工程的`质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。
具体为:1)设计变更、工程签证的确认;2)审核工程款的拨付;3)对入场材料和设备的质量进行确认;4落实开工条件,审批开工报告;5)确认工程施工组织设计和进度计划;6)负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收;7)负责对现场安全进行管理和控制;8)组织工程例会;9)主持有关协作单位的协调配合;10)发包人赋予的其他职权。
5、项目经理
姓名: ,职务:项目经理(附证书复印件)
6、发包人工作
6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求和完成时间:开工前施工现场完成“三通一平”,具备开工条件。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
开工前将施工所需水、电线路接至单位工程中心50米范围内,并确保施工
安装合同 篇3甲方:
乙方:
甲乙双方经协商一致,就油漆装修工程承包施工涉及的有关事项,达成本补充协议。
第一条、本协议涉及的工程项目名称为“瑞安市AA银行AA分理处”,地址位于瑞安市AA区AA号。
第二条、乙方负责该项目的油漆装修工程施工。油漆要做的工序和材料包括但不限于:贴纸带、防锈漆、三遍泥子、做阴阳角(采用铝条做角)、立邦工程漆、喷一次底、喷一次面、线条补泥子、打沙子、平整度要做到家装油漆一样好。
乙方进场材料喷漆前,应叫甲方验收并同意后,方可继续施工。
隐蔽工程,乙方自搞返工的,甲方不补人工费、材料费。
工程如有5个平方内的改动,乙方不得要求甲方支付人工费、材料费补贴。
第三条、经双方事先的实地测量,该油漆项目的总工程量为1008平方米。上述工程量仅作为参考,该项目的最终工程量,按实际施工面积确定。乙方施工过程中,如存在偷工减料或者减少工序的,甲方有权扣减相应款项,按实际工序结算工程款。
第四条、该油漆项目的工程款,根据最终工程量,按照每平方米20元计算。除此之外,乙方不得以其他任何理由,再要求甲方支付其他费用。
第五条、该项目的工程款,甲方已经向乙方支付了1万元,本补充协议签订后的一个星期内,甲方向乙方再预支6000元,剩下未支付的工程款,甲方按照以下约定,分两次支付:
1、该项目的建设公司将其工程款,全部汇到温州天马装饰建筑工程公司账上后,甲方将工程款未支付部分的95%支付给乙方;
2、工程款未支付部分的5%,作为工程质量保证金,甲方按照本协议,在工程质量保证期期满后,向乙方支付。工程质量保证期按照装修工程的国家标准确定。该项目工程全部完工后,如阴阳角度平整度在一条线(不超过0.03%),油漆表面不出现发霉、起泡、开裂、脱落等,均属乙方的工程质量保证义务范围。
乙方按照本条约定,向甲方领取预支的6000元后,今后不得再以其他任何理由,要求甲方预支或者提出其他任何的付款请求。
第六条、乙方对该项目包工包料,乙方施工所需的一切设备、材料及成本费用,如工人工资等,均由乙方自行承担,与甲方及温州天马装饰建筑工程公司无关。
第七条、工程完工后,甲方经验收认为不合格的,乙方应当无条件负责解决,直至合格为止。工程如有开缝等质量问题,由乙方自行修补,材料乙方自购,期间乙方必须随叫随到。乙方如不配合甲方修补,或者没有进行修补,甲方有权叫别人修理,因此产生的全部费用,甲方有权在本协议第五条的工程质量保证金内扣除。
第八条、乙方必须在20xx年9月15日之前全部完工,如有延误,按照实际延误天数,以每天20xx元,向甲方支付违约金。
第九条、乙方施工期间必须保证施工安全,如出现任何的伤亡事故,或者造成设备财物毁损的,均由乙方自行承担,与甲方及温州天马装饰建筑工程公司无关。
第十条、如乙方不配合甲方提出的施工要求,甲方有权随时通知乙方停工,停工期间,甲方不负责乙方的人工费和材料费,乙方应当自行走人。
第十一条、本补充协议签订之后,原合同仍然有效。本补充协议与原合同存在冲突的,以本补充协议书为准。
甲方: 乙方:
时间: 时间:
安装合同 篇4甲方:保定市大桥房地产开发有限公司
乙方:清苑县兴达电器设备厂
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实、信用原则,甲方将 锦绣鑫城小区7# 楼配电箱委托乙方制作,为明确各方的权利、义务和责任,甲、乙双方经充分协商签订本合同,双方共同遵守: 一、工程名称:锦绣鑫城小区7#楼配电箱的制作。
二、承包方式:
1、乙方包工包料;合同价款一次包死,除甲方提出设计变更外,概不调整。
2、乙方负责送货到甲方指定的各个栋号。
三、合同价款:
1、本工程配电箱合同总价计:不含税价:¥:132000元, 大写:壹拾叁万贰仟元整;
2、支工程款时根据甲方要求提供收据。
四、付款方式:
1、配电箱箱体全部进场安装完毕,工程主体经质检站验收合格后,付合同总价款的 15 %;
2、配电箱盘芯全部进场,安装完毕,经工程部及监理对整体工程初验合格后,付到合同总价款的 40 %;
3、工程竣工,经末次监督合格交付使用后,付到总款的 60 %;
4、自末次监督合格交付使用后半年无质量问题,付到总款的 95 %;
5、剩余 5 %为质保金,待质保期满后付清余款。
五、材料品牌:
1、本工程采用元器件的品牌:浙江正泰电器。
六、技术要求及验收标准:
1、箱体半周长1米以内采用不小于1.2?的冷板,1米以上采用不小于1.5? 的冷板,元件板不小于2?厚冷板。
2、箱体颜色为:浅驼色,喷塑防腐,箱盖带皱,箱盖四边为45度斜面。
3、所有开关负荷侧导线超过两根以上使用入接鼻子。
4、箱门要求:各配电箱及各开关箱门设置暗锁及明锁鼻子,双开扇门一侧应设置插销;各住户室内箱门为土黄色透明塑料材质。
七、甲方义务
1、提供配电箱制作相关图纸、技术要求。
2、甲方提前七个工作日向乙方提出到货计划。
3、负责配电箱进场的检查、验收。
八、乙方义务:
1、乙方必须按照甲方提供的图纸及有关规范要求制作,保通过质检站、质量监督局等部门验收,如验收不合格,所有损失由乙方全部承担。
2、供货到现场后,乙方同时把所有的相关资料如:厂家营业执照、资质、合格证、检测报告、3C认证及箱内漏电保护器等全套的资料各四份(带红章)提供给甲方。
3、乙方必须按甲方要求的时间保质、保量的供货,如不按时或质量问题供货不及时,乙方承担所产生的一切费用。
九、保修:
配电箱的保修期为二年。保修期内出现质量问题和故障,乙方在接到甲方或物业通知,须在当日无偿修复,如不及时处理,甲方或物业可自行修复,所产生的费用在乙方余款中扣除。
十、违约责任:
甲、乙双方必须严格履行合同的约定,如一方违约,由违约方赔偿对方相关的经济损失。
十一、附则:
1、合同附件:《配电箱型号、数量清单》
2、未尽事宜,甲、乙双方另行协商。
3、本合同双方签字盖章后生效,合同履行完毕后终止,具有法律效力。
4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:(盖章 ) 乙方:(盖章 ) 代表人: 代表人:
年月日 年月日
安装合同 篇5合同编号:
工程名称:
建设单位: 钢网架工程定制作安装合同(建设)
委托单位: (以下简称甲方)(制作)
施工单位: (以下简称乙方)
一、概况
1.1.工程项目名称:
1.2.工程项目面积:
1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程,经双方协商,签订网架 制作、安装合同,以资共同执行。
二、 网架定制作、施工依据
2.1.甲方应提供资料: (2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求;(1)土建总平面图;
2.2.网 架 面 积:
2.3.网 格 尺 寸:
2.4.网 架 矢 高: ;
2.5.网 架 型 式: 正放四角锥 ;
2.6.支 承 方 式: ;
2.7、施工依据 1《网架结构设计与施工规程 jgj-7-91》 ;
2.8、施工依据 2《网架结构工程质量检验评定标准 jgj-78-91》 ;
2.9、施工依据 3《钢结构工程施工质量验收规范 gb50205-XX》
2.10、 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程 db32/298-1999》 施工依据 4 ;
2.11、施工依据 《建筑钢结构焊接技术规程 jgj81-XX》
三、荷载
3.1、上弦球节点荷载: kg/?, 3.2、下弦球节点荷载; kg/?, 3.3、其他荷载
四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用
制作及安装费用 编号 施工内容 工程面积 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价(大写) 备注:
1)此费用不包安装网架时的脚手架费;
2)最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准;
五、工程款支付方法
付款方式:
1. 汇票
2. 现金;注:在支付现金时,必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付
六、 质量标准、施工及验收
6.1.乙方按照 、 《网架结构设计与施工规程 jgj-7-91》《网架结构工程质量检验 评 定 标 准 jgj-78-91 》、《 钢 结 构 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、规范精心制作,确保工程质 量;6.2.甲方依据 、 《网架结构设计与施工规程 jgj-7-91》《网架结构工程质量检验 评 定 标 准 jgj-78-91 》、《 钢 结 构 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收; gb50205-XX》
6.3.甲乙双方按照相关国家法律、法规,规范施工,质量达到合格;
6.4、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起,甲方在 15 天内未组织验收 的,则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。
七、工期要求
7.1.甲方预埋件和脚手架必须于 完成;
7.2.乙方构件制作必须于 完成;工程总工期为 天;
7.3.甲方按合同约定的时间预付工程款及完成预埋件、脚手架的情况下,乙 方方能确保施工工期要求;
7.4.如遇不可抗力的因素影响工程进度,则由甲乙双方共同协商解决。
八、双方协作、责任与配合
8.1.如甲方设计变更应及时通知乙方,由于设计变更而造成乙方的经济损失 由甲方全面承担;
8.2.甲方土建单位在放置网架支座预埋件时应按乙方提供的预埋件位置图上 的相关规定放置,搭建安装网架的脚手架必须按乙方提出的详细图纸及 尺寸要求施工,预埋件和脚手架搭好后,经乙方派专人验收合格后,乙 方才进场安装网架;
8.3.甲方必须按照合同要求的约定时间支付乙方的工程款;
8.4.甲方在接到乙方竣工验收报告半个月内应组织有关部门进行验收
8.5.甲方应尽最大能力提供乙方现场施工中的方便以确保工程顺利竣工;
8.6.甲方应提供水、电源,并且工具房一间,提供住宿便利;
8.7.乙方必须接受现场监理公司现场监理工程师的监督检查指导,完善相关 的工程报验资料;
8.8.乙方必须服从甲方总承包单位的现场管理制度,包括文明施工管理、安 全管理等制度,一切的安全责任均由乙方自行负责;
8.9.乙方将指定 为项目经理,并成立工程施工项目经理部。
安装合同 篇6甲方:xxx厂法定代表人:厂长
乙方:_________
甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书:
一、安装的项目名称和地点:
二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬:
三、完成安装的期限:
从____年____月____日到____年____月____日
四、安装的质量要求:
五、安装的安全责任:
乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关;
六、安装报酬的结算支付时间:
七、违约责任:乙方每逾期一天,支付违约金元;甲方逾期付款的,按照每日万分之二点一赔偿利息损失;
八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由xxx县人民法院裁判。
九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。
甲方:xxx厂 乙方:____
____年____月____日 ___年____月____日
安装合同 篇7甲方:中山市鼎杰广告发展有限公司
乙方:中山市旭晖钢结构金属材料有限公司
甲乙双方本着互利互惠、平等公正的原则。经双方友好协商,制作龙门架事宜达成以下协议:
一、工程内容:龙门架壹个,规格:51米长*10米高*2面,离地总高度10米,
二、施工地点:(甲方指定) 世纪大道保利国际广场地段
三、工程工期:自工人进入施工现场之日起45日内完工(有效工作日)。
四、工程价格:工程总价为:22万元正(大写:拾伍万伍仟元正)。(总价含税,不包括照明设备和画面)
五、付款方式:
a.合同签订时,甲方支付乙方总额的20%即4.4万元(大写:万元正);工程完成后甲方支付乙方总额的40%即8.8万元(大写:万元正);正工程验收合格30天后支甲方支付乙方总额的30%即
6.6万元(大写:万元正);10%的余款即2.2万元作为工程质量保证金,1年后视质量保证情况,一次性返还乙方(如有质量保证不到位问题甲方有权扣除乙方保证金。
工程验收时间:为工程完工后10个工作日内,超过15天末验收视为合格;
六、工程质量:按照双方认的龙门架设计图纸和材料型号,工艺要求,进行制作施工。,保证工程质量。
七、双方责任:
甲方责任:
a.甲方协助负责办理制作龙门架施工所需的一切合法手续 b.b.甲方负责协调施工现场周边事务。
c.甲方对工程做现场验收,若不合格好及时整改。
d.按合同及时付款。
乙力责任:
a.乙方按甲方设计图纸和材料型号,工艺要求,要求严格施工,保质保量完成工程内容。
b.乙方应文明施工,安全施工,一切财产损失,安全事故由乙方承担。甲方不承担任何责任。
c.乙方应对施工现场周边环境进行保护,完工后尽量恢复原貌,清洁现场。
八、龙门架的使用及管理;
本龙门架自竣工后1年内如发生脱漆、脱焊、材料不合格等,乙方负责免费进行维护维修,壹年后交由甲方管理。鉴于龙门架设置于野外,甲方必须每年对龙门架进行维护维修,除锈刷漆:在正常使用情况下,本龙门架安全试用期限为3年。
九、违约责任:如单方违约,由违约方向履约方支付本合同总额的5%的违约金。如因违约给履约方造成损失,由违约方全部赔偿。
十、本合同未尽事宜双方协商解决,不能达成协商的向当地人民法院申请仲裁。
十一、本合同一式二份,双方各执份。盖章签字后具有同等法律效力。
甲方:中山市鼎杰广告发展有限公司
甲方代表
电 话:
乙方:中山市旭晖钢结构金属材料有限公司 乙方代表电话
:电 话:
年 月 日
安装合同 篇8甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》规定,双方在平等互利的基础上,经协商一致,就客户单位:项目,由甲方委托乙方安装,并达成以下约定事项:
一、工程概况:
安装电梯,数量(大写)xx台,安装电梯,数量(大写)xx台。
二、工程总金额
1、本协议最终结算总价:人民币(大写)RMB:元,¥元。
2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。
三、结算方式:
1、安装进场后预付30%,产品经安装调试全部完毕后再付40%,余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后(取得验收合格证及检验报告书并移交清后)一次性付清。(亲子活动安全协议书)
四、工期
安装时间:天
五、质量验收依:
根据国家标准GB7588、GB/T10059,GB/T10058,GB10060等要求,并结合甲方的安装质量检验标准要求。
六、甲方责任:
1、确保货物按时发运到工地现场,并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。
2、提供安装过程中的技术支持服务。
3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。
4、提供安装施工图纸及资料。
5、负责出厂产品的制造质量和发货质量
七、乙方责任:
1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。
2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收,并及时向甲方反馈开箱缺错件星系,验收后的物资由乙方负责现场保管,若有缺失,则自行承担赔偿责任。3、在规定的期限内,及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。
4、若因安装质量问题造成安装复检的,则承担发生的复检费
汇合营销
5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮,做到及时记录,填写规范电梯安装协议书合同范本。
6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品,若经授权代表甲方向用户移交时,则应按公司的相关规定办理移交手续。
7、安装过程中发现的产品质量问题,应书面形式记录,待安装完毕后需移交检验人员。
8、乙方应确保安装工期,除因甲方原因和不可抗力因素外,若因工期延误造成所示的则应由乙方承担,同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。
9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度,与客户做好必要的联络。10、不准与用户物理争吵,若因此造成甲方形象损坏或经济损失的,则乙方应承担赔偿责任。
11、除上述约定的费用外,施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。
12、在进场施工前3天,必须向发包方提供所派施工人员的名册清单,保险单据,及操作证复印件,严格做到无证人员不得上岗施工。
八、文明施工要领:
1、安装人员必须持证上岗,安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。
2、严格遵循用户及现场安全生产要求,做到文明操作。
3、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。
4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。
九、本协议书一式二份,经双方签字后,各执一份。
甲方:乙方:
经办人:经办人:
电话:电话:
签订日期:
签订地点: